1．招標條件

本招標項目蘇州市軌道交通1、2號線檢修平臺及架修車間員工通道施工項目已由?蘇州市行政審批局???以?蘇州審批備〔2022〕16號批準建設，項目業主為?蘇州市軌道交通集團有限公司?，招標人為_蘇州市軌道交通集團有限公司_，招標代理機構為______/____。項目已具備招標條件，現對該項目的施工進行公開招標。特邀請有興趣的潛在投標人（以下簡稱申請人）提出資格預審申請。

2．項目概況與招標范圍

2.1本次招標項目的建設地點：???蘇州市軌道交通1、2號線??????

2.2建設規模：（工程特征、結構層次、建筑高度、道路寬度長度等）?2000平方米???

2.3標段劃分

2.4其他:____/_____。

3．申請人資格要求

3.1資質條件：投標人須具備建筑工程施工總承包三級及以上（資質），并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。

3.2業績要求：

是否有此類要求：R是□否

√投標人?□項目負責人 承擔過類似工程；

2017年__1__月? 1??日至今（以竣工驗收報告時間為準）承擔過以下①、②工程之一，且單筆合同金額在人民幣400萬元及以上：①城市軌道交通車輛段/停車場內的三層或雙層作業平臺施工業績；②含有鋼結構的建筑施工業績；

類似工程認定標準：

□類似工程業績證明材料，需提供中標通知書(適用于招標項目）、施工合同和竣工驗收報告的原件掃描件，施工合同證明材料還需提供江蘇省建筑市場監管與誠信信息一體化平臺或全國建筑市場監管公共服務平臺相應查詢網頁截圖。

√需提供施工合同和竣工或完工驗收資料的原件掃描件，如上述材料無法體現相關信息的，可增加提供業主證明材料加以佐證。

3.3項目負責人要求：

投標人擬派項目負責人須具備建筑工程二級及以上注冊建造師證書（資格）和有效的建筑施工企業項目負責人安全生產知識考核合格證書（建筑施工企業項目負責人安全生產考核合格證書），且必須滿足下列條件：

（1）項目負責人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執業。（同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險或將本人執（職）業資格證書同時注冊在兩個及以上單位。）

（2）項目負責人是非變更后無在建工程，或項目負責人是變更后無在建工程（必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月），或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項目負責人解鎖手續，或項目負責人有在建工程，但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發包或分期施工的情況且總的工程規模在項目負責人執業范圍之內。

3.4財務要求：/???????????????????????????????????????????????????。

3.5信譽要求：/???????????????????????????????????????????????????。

3.6其他要求：（1）具有獨立法人資格；（2）企業具備安全生產條件，并取得安全生產許可證；（3）投標人需提供有效期內的《蘇州市建筑業企業年度信用手冊》，無蘇州市建筑業企業年度信用手冊的外地建筑業企業進蘇承攬業務須按蘇住建建[2018]14文執行，需提供《外地進蘇建筑業企業信息登記書》。

√本工程不接受最新年度蘇州市建筑業企業信用評定等級為C類及以下投標人參與投標。

□近兩年內（從截標之日起倒算），企業和擬派項目負責人沒有因串通投標、弄虛作假、以他人名義投標、騙取中標、轉包、違法分包等違法行為受到建設等有關部門行政處罰的；

□近一年內（從截標之日起倒算），企業沒有無正當理由放棄中標資格（不含項目負責人多投多中后放棄）、不與招標人訂立合同、拒不提供履約擔保情形的；

√近三個月內（從截標之日起倒算），企業沒有因拖欠工人工資被招標項目所在地省、市、縣（市、區）建設行政主管部門通報批評的；

□近五年內（從截標之日起倒算），投標人或者擬派項目負責人在招標人之前的工程中沒有履約評價不合格的，履約評價不合格的名單如下：

3.7本次招標（不接受）聯合體投標。聯合體投標的應滿足下列要求：? /??。

4．資格預審方法

本次資格預審采用??合格制?（合格制/有限數量制）。

是否對所有資審合格的投標申請人發放投標邀請書

√是??當通過符合性、完整性審查的申請人少于7家，重發公告；當通過符合性、完整性審查的申請人多于7家（含）時，全部入圍。

￡否?

5．資格預審文件的獲取

5.1資格預審文件獲取時間為：??2022年?6??月? 21??日?9???時?30?分至2022年?6??月? 28?日?17?時?00?分；

5.2資格預審文件獲取方式：潛在申請人使用“CA數字證書”登錄“電子招標投標交易平臺”獲取；

6．資格預審申請文件的遞交

6.1?遞交資格預審申請文件截止時間（申請截止時間，下同）為2022?年? 7??月?? 7?日? 13??時?? 30?分。

6.2?逾期提交的資格預審申請文件，招標人不予受理。

7.其它明確事項

（一）本項目執行《關于在公共資源交易領域的招標投標活動中建立對失信被執行人聯合懲戒機制的實施意見》（蘇信用辦〔2018〕23號）。投標人失信被執行人情況以“信用中國”（www.creditchina.gov.cn）網站查詢結果為準。

（二）根據蘇州市住房和城鄉建設局《市住房城鄉建設局關于優化營商環境加強建設工程招標投標監管的通知》（蘇住建建〔2019〕50號），招標人在招標活動結束后將招投標過程中發現的失信行為上報監管部門。

（三）本項目執行《蘇州市軌道交通參建企業履約信用考核管理辦法（試行）》（蘇軌集〔2021〕208號）。

（四）投標人近3年內有行賄犯罪行為且被記錄或近1年內有行賄不良行為且被記錄（以行賄人或受賄人的法院判決書認定，按首次公告發布之日推算，時間以判決書落款時間為準；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2016]9號）第七條第一款規定金額的即行受限）的；法定代表人有行賄犯罪記錄且自記錄之日至首次公告發布之日未超過5年或有行賄不良行為記錄且自記錄之日至首次公告發布之日未超過3年（以行賄人或受賄人的法院判決書認定，時間以判決書落款時間為準；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書認定中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2016]9號）第七條第一款規定金額的即行受限）的，一經發現，招標人將拒絕其投標或取消其中標資格。

（五）對于有控股關系或者隸屬關系的單位不得同時申請本項目。一家單位（以集團公司為限）最多允許一個投標人參加本項目投標，如同一集團公司通過資審有多個投標人且均無意向退出，則該集團公司所有投標人資格預審均按不通過認定。

注：集團公司的界定：如為央企，指央企二級公司；如為其他企業，指一級公司。

（六）特別提醒：供應商參與蘇州軌道交通項目均需在資源交易平臺供應商系統進行注冊，供應商僅需注冊一次。注冊方法：供應商進入“蘇州軌道交通”官網-“招標信息”-“供應商注冊”（http://zzcg.sz-mtr.com/），按照提示進行注冊。具體操作詳見“幫助中心”《蘇州軌道交通資源交易平臺操作手冊–供應商》。

8．發布公告的媒介

本次資格預審公告同時在??蘇州市公共資源交易網“http://www.szzyjy.com.cn:8086/”、蘇州軌道交通網“http://www.sz-mtr.com”?（發布公告的媒介名稱）上發布。

9．招標人信用承諾書

本次招標項目招標人信用承諾詳見附件。

10．聯系方式

招?標?人：蘇州市軌道交通集團有限公司?????????

招標代理機構：?????? /????????????

地????址：蘇州市干將西路668號軌道大廈? ? ? ?

聯?系?人：???汶雪?????????????????? ?????????聯?系?人：? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

電????話：?0512-69899999-9975?????????????電????話：???????????????????????

傳????真：???????????????????????????????傳????真：???????????????????????

電子郵件：?zhaobiaobu@sz-mtr.com??????????電子郵件：???????????????????????

網????址：????????????????????????????????網????址：???????????????????????

開戶銀行：????????????????????????????????開戶銀行：???????????????????????

賬????號：????????????????????????????????賬????號：? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?2022?年?6?月?21?日